Berlin (ots) - Ein Bauträger ist verpflichtet, eine Wohnung zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit zu übergeben. Hält er sich nicht daran, dann können nach Auskunft des Infodienstes
Ein Bauträger ist verpflichtet, eine Wohnung zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit zu übergeben. Hält er sich nicht daran, dann können nach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBS Schadenersatzansprüche entstehen, die sogar die Zwischenlagerung einer Küche umfassen.
Der Fall: Ein Wohnungskäufer hatte im Vertrauen auf den fristgerechten Bezug seiner Eigentumswohnung eine Einbauküche mit zahlreichen Geräten, Ober- und Unterschränken sowie einer Kochinsel bestellt, die er dann wegen Bauverzögerungen nicht einbauen lassen konnte. Er musste sie aber seinerseits dem Händler abnehmen und für die Zwischenlagerung monatliche Kosten aufwenden.
Das Urteil:"Der Verzug der Beklagten mit der Herstellung der Wohnung war kausal für die Einlagerung der Küche", beschieden die Richter. Wäre die Wohnung rechtzeitig fertiggestellt gewesen, so wäre eine Einlagerung nicht erforderlich gewesen. Dass die Kläger eine Küche für die von der Beklagten zu erstellende Wohnung gekauft hätten, ergebe sich aus der Rechnung der Firma.Tel.
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35604/5747092Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis RiedlDer kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis RiedlJetzt hier klicken
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bauträger geht pleite, Pia verzweifelt: „Sie haben einfach das Gerüst abgebaut“Pia Ganter hat am eigenen Leib erfahren, wovor aktuell viele Bauherren zittern: die Insolvenz des Bauträgers. Ihr Traum vom Eigenheim liegt jetzt in der Schwebe, obwohl das Haus bereits fast fertiggestellt ist. Ganter teilt ihre Erfahrungen mit FOCUS Online und nennt die vielen Warnsignale, auf die Bauherren achten sollten.
Weiterlesen »
Herausforderungen bei Lufthansa, Verzögerungen bei Drohnen, Übernahmen am ScheiternDas wöchentliche airliners.de-[Wirtschafts-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit den aktuellen Herausforderungen der Lufthansa, Drohnen- und Flugtaxihersteller unter Zugzwang und Airline-Übernahmen, die zu scheitern drohen.
Weiterlesen »
Weltkriegsbombe in Oranienburg trotz mehrfacher Verzögerungen erfolgreich entschärftAm Mittwoch wurde im Oranienburger Stadtteil Lehnitz eine Weltkriegsbombe entschärft. Weil Menschen immer wieder in den Sperrkreis liefen, verzögerte sich der Einsatz.
Weiterlesen »
Bürokratische Verzögerungen bei Krippenplätzen in BremenDie bürokratischen Verfahren, um Elternvereinen eine Kinderbetreuung zu ermöglichen, können in Bremen bis zu 18 Monate dauern. Das sollte man dringend ...
Weiterlesen »
Paper Trail: Frischer Trailer gibt nach einigen Verzögerungen die Veröffentlichung im Mai bekanntDas Puzzle-Spiel Paper Trail musste noch einige Knicke im schönen Papier glattbügeln, was für kleine Verzögerungen sorgte. Denn ursprünglich…
Weiterlesen »